Référence du BOAMP : 11-183104 - Annonce publiée le 6 août 2011 - BOAMP n° 152A, Annonce n° 22
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Arles.
Correspondant : Schiavetti Hervé, Maire, hôtel de ville B.P. 90196, 13637 Arles, tél. : 04-90-49-38-79, télécopieur : 04-90-49-76-64, adresse internet : http://www.ville-arles.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.ville-arles.fr.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : restauration des galeries du cloître Saint Trophime.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45454000.
Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR824.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : le versement de l'avance ne pourra s'effectuer qu'après la constitution d'une garantie à première demande. Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal, paiement à 30 jours suivant les règles de la comptabilité territoriale.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail
lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire obligatoire Dc1
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société le cas échéant.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années pour les lots 1 et 2, de services exécutés au cours des trois dernières années pour le lot 3, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux ou services les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux ou services et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2011, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11ft-0065-N.
Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-arles.fr
Délai d'exécution : 16 mois
criteres d'attributions : lot 1
prix 50 %
valeur technique 50 %
mode opératoire et programme détaillé d'exécution sur 5
-plan d'installation de chantier:2
-méthodologie de manutentions:1
-protection des ouvrages (murs, sols, colonnettes):1
-mesure de sécurité des personnes étrangères (personnel ville, touristes):1
moyens matériels et humain sur 5
-qualification du personnel affecté:2
-matériaux pierre:1
-matériaux abrasif de nettoyage:1
-matériaux biocide:1
lot 2
prix 30 %
valeur technique 70 %
moyens humains sur 4
-formation et expérience du personnel:4
méthodologie sur 6
-stratigraphie:2
-dessalement:2
-fixage décors:2
lot 3
prix 50 %
valeur technique 50 %
moyens matériels sur 6
-matériel terrain:2
-matériel analytique:2
-méthodologie:2
moyens humains sur 4
-formation et expérience du personnel affecté:4une autre procédure d'attribution pour la restauration des sculptures des galeries du cloître Saint Trophime est lancée parallèlement à celle-ci, sous la forme d'un marché négocié.
Les titulaires des 3 lots visés ci-dessus sont informés qu'une entreprise supplémentaire sera présente sur le chantier.
Conformément à l'arrêté du 24 février 1944, l'entrepreneur titulaire d'un marché de pierre de travaux de taille de pierre est tenu de s'affilier à un organisme d'apprentissage préparant, sous le contrôle de l'etat, des tailleurs de pierre spécialistes pour les monuments historiques.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 août 2011.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville d' Arles- Service des Marchés Publics.
hôtel de Ville B.P. 90196, 13637 Arles.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Sud/Sud Est Architectures : M François Botton.
10 rue Victor Hugo B.P. 2606, 69217 Lyon, tél. : 04-78-42-46-34.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d' Arles- Service des Marchés Publics : M Franck Roux.
hôtel de Ville B.P. 90196, 13637 Arles, tél. : 04-90-49-38-22, télécopieur : 04-90-49-76-64.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille : Le Greffe 22 et 24 rue Breteuil, 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité interdépartemental de médiation 10 Bd Paul Peytral Cedex 20, 13286 Marseille.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le Greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Maçonnerie, pierre de taille.
C.P.V. - Objet principal : 45262512.
Lot(s) 2 Restauration des décors peints.
C.P.V. - Objet principal : 44812000.
Lot(s) 3 Prestation de laboratoire.
C.P.V. - Objet principal : 71900000.
Accueil 
Connexion 
