Références complètes :
Avis n°14-64587 publié le 25/04/2014 - BOAMP n°81A, Annonce n°114
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Drac Poitou-Charentes.
Correspondant : M. Crémier jean-pierre, DRAC Poitou-Charentes, 102 Grand'Rue 102 Grand'Rue 86000 Poitiers tél. : 05-49-36-30-61 télécopieur : 05-49-88-67-38 courriel : jean-pierre.cremier@culture.gouv.fr.
Objet du marché : dégagement et restauration des décors peints Xiiiè, restauration des vitraux Xiiiè de la Chapelle Sud de la Cathédrale Saint Pierre de Poitiers.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 45212314.
Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR534ø.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
poitiers - cathédrale Saint Pierre - chapelle sud décors et vitraux
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2014.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 juin 2014, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : TF031728.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 avril 2014.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction régionale des affaires culturelles de poitou-charentes.
Correspondant : M. Cazenave Pierre, 102 grand rue B.P. 553, 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-36-30-61, télécopieur : 05-49-88-67-38, courriel : jean-pierre.cremier@culture.gouv.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=173215&orgAcronyme=f5j.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Architecte en chef des monuments historiques.
Correspondant : M. Jeanneau François, 8 bis, boulevard foch, 49100 Angers, tél. : 02-41-88-04-04, télécopieur : 02-41-24-75-47.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=173215&orgAcronyme=f5j.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 15 rue de blossac 86000 Poitiers tél. : 05-49-60-79-19 télécopieur : 05-49-60-68-09.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 maçonnerie pierre de taille.
Installation de chantier, reprise des ébrasements des baies, rejointoiement.
C.P.V. - Objet principal : 45262512.
Lot(s) 2 vitraux.
Dépose, nettoyage et restauration de vitraux Xiiiè.
C.P.V. - Objet principal : 45441000.
Lot(s) 3 serrurerie.
Dépose et restauration des ferrures anciennes. Fourniture d'une serrurerie neuve en laiton pour doublage.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 5 peintures murales - décors Xiiiè.
Pré consolidation des supports, traitement des contaminations, nettoyage, dégagements de badigeons, nettoyage des surfaces peintes (figuratifs et géométriques), proposition de repiquage.
C.P.V. - Objet principal : 39298900.
Accueil 
Connexion 
